- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
[合集]承攬加工合同15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,合同的法律效力與日俱增,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的承攬加工合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬加工合同1
承攬方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的.,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交______(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________
代表人:________
年 月 日
承攬方:________
代表人:________
年 月 日
承攬加工合同2
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的'項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目:
產(chǎn)品名稱:
規(guī)格單位:
數(shù)量單價(jià)(元):
總價(jià)(元):
交貨日期:
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)_____________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)_______萬(wàn)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):_________________
_________年________月______日
承攬加工合同3
定作方: (以下簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以上簡(jiǎn)稱:乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》,本著長(zhǎng)期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、 國(guó)稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書(shū)。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)證或國(guó)家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請(qǐng)通知書(shū)。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、 國(guó)稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語(yǔ)定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項(xiàng)下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門(mén)用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書(shū),作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí),則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:
訂單中另行確認(rèn);
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書(shū)面確認(rèn),并明確原材料的定額損耗,以《報(bào)價(jià)單》形式達(dá)成,并按此價(jià)格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲(chǔ)存、輸送、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗,對(duì)甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報(bào)價(jià)單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),超過(guò)部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過(guò)乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評(píng)審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測(cè)確認(rèn)后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品,乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì),必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過(guò)乙方的驗(yàn)收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣,進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方提供的自備原材料驗(yàn)收,如果不符合甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗(yàn)收時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來(lái)的損失,由乙方承擔(dān)。
5、雙方對(duì)承攬的加工產(chǎn)品在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn),如果檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉(cāng)庫(kù)。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開(kāi)始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7、每次訂單的實(shí)際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的.3‰作為違約金。延期超過(guò) 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購(gòu)甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費(fèi)用等相關(guān)款項(xiàng)全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預(yù)付款只有在最后一次提貨時(shí),作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗(yàn)收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報(bào)告,經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗(yàn)、測(cè)試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書(shū)面要求立即對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗(yàn)收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸:
1、驗(yàn)收交貨地點(diǎn): 乙方廠區(qū)內(nèi),甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)的情況之下,乙方可以代辦運(yùn)輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過(guò)即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購(gòu)材料庫(kù)存總額計(jì)算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過(guò)3個(gè)月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫(kù)存的代購(gòu)材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過(guò)6個(gè)月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬(wàn)元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈(zèng):
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,沒(méi)有得到乙方書(shū)面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個(gè)人行為,與乙方無(wú)關(guān),乙方均不認(rèn)可,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈(zèng)和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對(duì)其處以五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計(jì)算)。在本合同期滿2(兩)個(gè)月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報(bào)價(jià)單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價(jià)單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同4
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時(shí)交貨。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的'風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),廢料率為_(kāi)________。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_(kāi)________,或正常檢驗(yàn),四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。
(一)過(guò)期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價(jià)格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級(jí)。
第十三條付款條件:乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同5
委托方:xx紡織器材廠(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號(hào):xxxx乙方:xxxx電鍍廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號(hào):xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同6
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱:xx
型號(hào):xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計(jì)量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費(fèi):xx
單位總價(jià):xx
第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:xx
型號(hào):xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計(jì)量單位:xx
數(shù)量:xx
單價(jià):xx
總價(jià):xx
圖紙、技:xx
術(shù)資料及:xx
交付時(shí)間:xx
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱:xx
交付時(shí)間:xx
交付地點(diǎn):xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗(yàn)方法:xx
運(yùn)輸方法:xx
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間xx。
第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的`企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用xx(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):xx簽訂地點(diǎn):xx
承攬加工合同7
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點(diǎn):
第二條:加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件,含鋼量約計(jì) 噸,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條:合同價(jià)格及付款方式
3.1合同單價(jià):
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計(jì) 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對(duì)接、拋丸除銹、噴漆),約計(jì) 噸;
3.2合同總價(jià):共約計(jì) 元,大寫(xiě)人民幣約計(jì) 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價(jià)的 %),定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時(shí),必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí),執(zhí)行補(bǔ)充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗(yàn)收、結(jié)算方式
5.1驗(yàn)收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過(guò)定作方驗(yàn)收,且驗(yàn)收合格,進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長(zhǎng)度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí),結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結(jié)算書(shū),定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(shū)(包括電子版結(jié)算書(shū))后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書(shū)以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開(kāi)始計(jì)算)審核完畢,并給出結(jié)算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的`結(jié)算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作。
第六條:運(yùn)輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí),必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認(rèn)可后方可修改,定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé),由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí),設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延。
第八條:加工時(shí)間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí),合同工期順延。
第九條:違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應(yīng)按每超期一天,定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方,變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
9.5定作方超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同8
購(gòu)貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價(jià)格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量(約)
M2
單價(jià)
。ㄔ
合計(jì)
(元)
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計(jì)
1,200,000.00
人民幣(大寫(xiě)):壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內(nèi)白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括:窗型設(shè)計(jì)、制作,運(yùn)輸,安裝費(fèi)用。
5、乙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計(jì),最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門(mén)窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程》(JGJ/103-96)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門(mén)窗進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地,安裝上墻,由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)(外包裝由乙方負(fù)責(zé))。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào),保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗(yàn)收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗(yàn)收,如不驗(yàn)收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門(mén)窗保修期為一年,從工程驗(yàn)收竣工報(bào)告后生效之日起,一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù),隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅(jiān)持門(mén)窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修,人為造成的`質(zhì)量問(wèn)題給予維修,需收取工本費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
1、雙方在合作過(guò)程中,如果出現(xiàn)違反約定的事情時(shí),雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議,雙方均應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn),否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬加工合同9
承攬方:
代表人: 職務(wù): 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:
2.項(xiàng)目地點(diǎn):
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng):
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同10
定作方:
合同編號(hào):
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算:
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間: 。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的.損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號(hào)碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號(hào)碼:
時(shí)間: 年 月 日
承攬加工合同11
甲方:
乙方: 身份證號(hào)碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹(shù),甲方給乙方支付1元錢(qián)的代班費(fèi)及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的'工資,年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來(lái)的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無(wú)異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬加工合同12
承攬方:以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的',由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:____縣支行
帳號(hào):
____年___月___日
承攬加工合同13
訂立合同雙方:
承攬方:_________
定作方:_________
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的'違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________
乙方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________
日期:_________
承攬加工合同14
合同編號(hào):_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的.____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見(jiàn):
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門(mén):印制單位:
承攬加工合同15
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫(huà),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/M2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的`樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期
______年______月______日起至______年______月______日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
______年______月______日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
(精選)承攬加工合同07-12
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同06-13
承攬加工合同06-13
有關(guān)承攬加工合同02-23
家具承攬加工合同03-16
房屋加工承攬合同03-18
委托加工承攬合同03-19
最新加工承攬合同03-19
產(chǎn)品加工承攬合同03-12