上海太平洋俱樂部有限公司與江蘇南通市第七建筑安裝工程有限公司建筑施工承包合同糾紛上訴案

　　法定代表人：李崇民，董事長。

　　委托代理人：徐政、張貴成，北京市威正律師事務所律師。

　　被上訴人（原審原告、反訴被告）：南通市第七建筑安裝工程有限公司，住所地江蘇省南通市海安長江路18號。

　　法定代表人：劉勇，董事長。

　　委托代理人：楊立華，該公司職員。

　　委托代理人：顧偉康，上海市中亞長城律師事務所律師。

　　上訴人上海太平洋俱樂部有限公司（以下簡稱太平洋俱樂部）為與被上訴人南通市第七建筑安裝工程有限公司（以下簡稱南通七建）建筑施工承包合同糾紛一案，不服上海市高級人民法院（1999）滬高民初字第9號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結。

　　經(jīng)審理查明：1996年11月20日，太平洋俱樂部在致南通七建的《上海太平洋俱樂部建筑、結構、鋁窗及機電設備安裝總承包一中標通知書》中寫明：根據(jù)招標文件及以下之條件接納南通七建為本工程之建筑、結構、鋁窗及機電之承包人；總承包金額為港幣10688萬元；施工期為300天，開工日期為接到中標通知書后七天；付款方式為：在籌建期內至工程完成支付50%承包金額，每三月支付一次共四期，原則上以不超過10%、10%、15%、15%為準，余下50%承包金額在工程完成后18個月內平均支付，每三月支付一次共分六期，最后一期為保修期滿后支付。若南通七建同意以上條款，請在下面簽署及蓋章，并將正本一式兩份送交本公司。太平洋俱樂部和南通七建分別在該中標通知書上簽字并蓋章。同年12月6日，太平洋俱樂部與南通七建簽訂《建設工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱10688合同），約定：工程名稱為上海太平洋俱樂部；工程地點在上海長寧區(qū)天山路1900號；承包范圍是：土方開挖，地下、地面土建，外圍工程，機電設備供應和安裝，鋁合金窗，外墻，裝飾工程等；承包方式為定額總承包，工程性質為三資企業(yè)合作建設項目；定額工期總天數(shù)300天，開工日期為1996年12月18日，竣工日期為1997年10月18日；工程承包造價10688萬港元；對由于工程量變化和設計變更等事由造成的竣工日期的延誤，經(jīng)太平洋俱樂部確認后工期相應順延，非相應原因造成的工期延誤，以每日違約金20000元港幣計算。因南通七建原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，太平洋俱樂部可認為南通七建已部分或全部解除合同，由南通七建承擔違約責任；工程款支付的時間和方式按中標通知書，由于第19條內容導致合同價款增減時，工程款同期調整后支付。太平洋俱樂部不按時支付工程款，應自其計量簽字后第11天起計算應付工程款的利息。太平洋俱樂部收到南通七建通知后無支付能力，導致施工無法進行，南通七建可認為太平洋俱樂部部分或全部解除合同，由太平洋俱樂部承擔違約責任；雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，應按照施工合同簽訂的承包方式及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結算，太平洋俱樂部自簽收竣工結算報告資料之日起30日內提出審核意見并予以簽認，取得《建設工程質量合格證書》后作為南通七建正式完成工程并按雙方協(xié)定撥付工程尾款。太平洋俱樂部無正當理由收到竣工結算報告后30日內不辦理結算，從第31日起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔違約責任；在工程項目一覽表中，對建筑面積、結構、層數(shù)、檐高、跨度、設備安裝、工程造價、開工時間、竣工時間等約定為“詳如投標書，未明部分依設計單位及甲方（太平洋俱樂部）要求后補”。同日，雙方又簽訂《總承包工程合同補充協(xié)議條款》，約定：合同價款一次包死，但發(fā)生下列情況之一時可作調整：太平洋俱樂部確認的工程量增減，每次單項設計變更或改變影響價款總值提高或減少人民幣1000元或以上者，價款應按總承包合同概算的單位價計算；上述情況發(fā)生后南通七建在14天內提出調整的原因、金額，以書面形式通知太平洋俱樂部（逾期未提交者作棄權論）。太平洋俱樂部應于14天內提出修改意見或審批并通知南通七建，作為結算的依據(jù)。逾期不確認，則視為太平洋俱樂部認可；因南通七建貨源及供貨原因，須改變材料品種、規(guī)格須經(jīng)監(jiān)理批準，但不得調價；因太平洋俱樂部貨源及供貨原因，須改變材料品種、規(guī)格，其差價可調整合同價款；所有暫估價項目按實際發(fā)包價或實際完成工程量金額調整。工程預付款按雙方協(xié)定進行，南通七建按雙方協(xié)定向監(jiān)理和測

[1] [2] [3] 

【上海太平洋俱樂部有限公司與江蘇南通市第七建筑安裝工程有限公司建筑施工承包】相關文章：

上海野馬環(huán)保設備工程有限公司04-26

建筑安裝工程施工合同03-06

建筑工程有限公司管理制度范本（精選5篇）04-29

建筑安裝工程承包合同(A)04-30

建筑安裝工程承包合同02-24

建筑安裝工程施工承攬合同04-30

上海育生堂廣告策劃有限公司實習總結04-27

上海合安防護用品有限公司喜遷新址04-26

建筑安裝工程承包合同（３）04-30

建筑安裝工程承包合同(C)04-30